Prefeitura de Alto Alegre

Contratos / Atas de Registro de Preço

Atualizado em: 04/07/2025 às 03h40

Nº 6/2020

ENCERRADO

Contratada(s): VILLAGGIO ENGENHARIA LTDA

Baixar Contrato

Vigência

Vigência encerrada

Objeto

1.1 “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA”, em regime de empreitada global de acordo a Proposta apresentada, bem como todas as Planilhas, Memoriais, Projetos, Cronograma Físico-Financeiro, e Proposta, do qual é parte integrante deste. 1.2 A obra será em Ruas do Distrito de Jatobá, neste Município de Alto Alegre (SP)

Fundamentação Legal

Lei 8.666/93

Situação

Encerrado

Edital

Contratação de empresa especializada para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA no Município de Alto Alegre/SP

Acessar

Vigência

De 17/02/2020 à 12/03/2021

Fiscal do contrato

Vander Luiz Martins da Silva

Data da Assinatura

17/02/2020

Origem

LI - Licitação

Tipo

CO - Contrato de Obra

Publicado em

20/02/2020

Valores

Contrato

R$ 216.778,24

Valor Total

R$ 216.778,24

Aditivos

Total: 7

Nº 7

Ano do aditamento: 2021

Assinado em: 11/01/2021

Vigência: 12/03/2021

Baixar

Nº 6

Ano do aditamento: 2020

Assinado em: 12/11/2020

Vigência: 11/01/2021

Baixar

Nº 5

Ano do aditamento: 2020

Assinado em: 11/09/2020

Vigência: 12/11/2020

Baixar

Nº 4

Ano do aditamento: 2020

Assinado em: 15/07/2020

Vigência: 13/09/2020

Baixar

Nº 3

Ano do aditamento: 2020

Assinado em: 10/06/2020

Observações: O valor do Contrato é de R$ 216.778,24 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), e conforme Laudo da engenharia em anexo haverá uma supressão de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos), passando o Contrato inicial ao valor previsto na clausula TRÊS de R$ 216.774,54 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Baixar

Nº 2

Ano do aditamento: 2020

Assinado em: 15/05/2020

Vigência: 15/07/2020

Baixar

Nº 1

Ano do aditamento: 2020

Assinado em: 16/04/2020

Vigência: 16/05/2020

Observações: CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência deste contrato é de 17 de abril de 2020 até 16 de maio de 2020. CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO: O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura. CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Permanecem em vigor, sob igual teor e para o mesmo efeito, as demais Cláusulas do contrato inicial que não foram expressamente modificados por este termo Aditivo.